装饰装修合同纠纷 （2019）粤0117民初4373号
裁判要旨
原告与被告签订的《中洁公司办公室装修翻新施工项目合同书》是双方当事人的真实意思表示，内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应依约履行。 原告已按合同约定的期限完成第一期、第二期施工进度并向被告发函请款，但被告未按合同约定支付工程款，已构成违约。 由于被告的违约行为导致原告停工超过20天，原告于2019年7月1日通知被告终止合同，故双方装修合同于2019年7月1日终止。 合同终止后，被告仍应承担相应的违约责任。 现原告主张要求被告支付第一期、第二期工程款合计62887.3元并支付违约金的诉讼请求理由充分，本院予以支持。 关于违约金，根据合同第九条第一款“甲方不按合同的约定支付工程款，每拖期一天，按应付款金额的0.3%支付违约金给乙方。” 的约定，原告请求被告支付迟延履行违约金有理，但合同约定以应付款金额按每日0.3%计算违约金的标准超过了受法律保护的民间借贷最高年利率24%的计息标准。 鉴于违约方承担违约责任是以补偿性为主，目的是弥补守约方的损失，应当以违约造成的相应的损失作为计算补偿的依据。 本院从公平原则衡量，依法调整为被告以应付工程款为基数按年利率24%计付迟
摘要
广州市品派装饰设计有限公司与余绍光装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省广州市从化区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0117民初4373号原告：广州市品派装饰设计有限公司，住所地广州市从化江埔街环市东路140号1栋第三层。 法定代表人：徐进乐。 委托诉讼代理人：戚敏杰，男，1988年2月21日，汉族，住广州市从化区。 被告：余绍光，男，1984年9月23日出生，汉族，住广东省信宜市。 原告广州市品派装饰设计有限公司诉被告余绍光装饰装修合同纠纷一案，本院受……