承揽合同纠纷 （2014）驻民一终字第00477号

原告为在自家宅基地上建自住房与被告达成的承揽合同合法有效，双方应依约履行，被告收受原告预付报酬5000元后，未按双方约定完成承揽工作，原告要求退还多支付的施工费3000元酌情支持2522元（预付款5000元减去评估报告认定的人工成本2478元），原告要求赔偿损失7000元，鉴于被告停工系因原、被告为建房质量发生纠纷，且被告停工后原告未及时采取措施防止损失发生，故被告应当按原告评估的报废建筑材料价值的50%赔偿原告损失，共计555元（白灰膏280元＋沙495元＋水泥335元）×50%。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，原审法院判决：被告郭书正于本判决生效后五日内赔偿原告李书正经济损失3077元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，评估费600元，共计650元，由原告负担300元，被告负担350元。宣判后，李书正不服，向本院提起上诉称，原判决处理错误。由于被上诉人郭书正未按约定完成施工，应赔偿全

原告为在自家宅基地上建自住房与被告达成的承揽合同合法有效，双方应依约履行，被告收受原告预付报酬5000元后，未按双方约定完成承揽工作，原告要求退还多支付的施工费3000元酌情支持2522元（预付款5000元减去评估报告认定的人工成本2478元），原告要求赔偿损失7000元，鉴于被告停工系因原、被告为建房质量发生纠纷，且被告停工后原告未及时采取措施防止损失发生，故被告应当按原告评估的报废建筑材料价值的50%赔偿原告损失，共计555元（白灰膏280元＋沙495元＋水泥335元）×50%。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之

河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）驻民一终字第00477号上诉人（原审原告）李书正，男，1967年11月11日出生，汉族。被上诉人（原审被告）郭书正，男，1955年10月17日出生，汉族。委托代理人陈长根，男，1953年2月18日出生，汉族。上诉人李书正因承揽合同纠纷一案，不服西平县人民法院（2014）西民初字第385号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审……