车库纠纷 （2018）苏01民终1159号
裁判要旨
南通四建与莱钢泰达公司就涉案工程签订的建设工程施工合同及附加合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规效力性强制性规定，应认定合法有效。双方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。关于涉案工程的工程造价，一审法院已委托希地环球公司进行了鉴定，莱钢泰达公司对于其中部分造价有争议，认为该部分造价缺乏签证单或签证单超过合同约定的期限提交，应为无效签证，该部分工程造价应予扣除，由于上述工程已实际完工并验收合格，争议部分工程造价有莱钢泰达公司或监理单位盖章确认的签证单、设计变更单、施工图纸、竣工图纸等予以确认，虽然南通四建未在合同约定的期限内向莱钢泰达公司提交签证单，但莱钢泰达公司或监理单位在南通四建公司提交签证单后未提出异议，并予以确认，应视为对南通四建逾期提交的签证单予以认可，故莱钢泰达公司关于逾期提交的签证单应为无效，签证增加的工程造价不应予以计取的辩解意见，一审法院不予采信。希地环球公司依据签证单、竣工图纸等证据将上述工程造价予以计取并无不当，一审法院对希地环球公司出具的工程造价鉴定报告及补充鉴定意见书予以采信，故涉案工程造价为17163631.42元。关于莱钢泰达公司已付
摘要
南通四建集团有限公司与南京莱钢泰达艾利肯车库有限公司建设工程合同纠纷二审民事裁定书 车库纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏01民终1159号上诉人（原审原告、反诉被告）：南通四建集团有限公司，住所地江苏省南通市通州经济开发区世纪大道999号。法定代表人：俞国兵，该公司董事长。委托诉讼代理人：钱志明，江苏高的律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：南京莱钢泰达艾利肯车库有限公司，住所地江苏省南京市鼓楼区中山路165号。法定代表人：何于江，该公司董事长兼总经……