买卖合同纠纷 （2015）泰中商终字第00520号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。诉争涉及的技术协议、购销合同，是当事人的真实意思表示，合法有效。华夏公司对未给付海得公司货款870000元没有异议，但抗辩主张付款条件尚未成就，海得公司存在延期交货、交付的标的物质量不符合合同约定等违约行为。故结合双方的陈述和抗辩，以及举证和质证，本案当事人争议的焦点有以下几点：（一）海得公司是否存在延期交货。（1）合同约定交付以双方签订的设备交货清单及设备采购检验单为准；（2）购销合同约定交货时间为合同预付款到帐后6个月内交货；付款方式约定为合同签订之日起1周内预付合同总金额的30﹪作为预付款，

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。诉争涉及的技术协议、购销合同，是当事人的真实意思表示，合法有效。华夏公司对未给付海得公司货款87000

江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）泰中商终字第00520号上诉人（原审原告）上海海得控制系统股份有限公司，住所地上海市闵行区新骏环路777号。法定代表人许泓，该公司董事长。委托代理人岳云（特别授权），北京君都（上海）律师事务所律师。委托代理人牛佳帅（特别授权），北京君都（上海）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）江苏华夏重工有限公司，住所地江苏省泰州市高港区永安洲镇中心村。法定……