装饰装修合同纠纷 （2019）粤1971民初914号
裁判要旨
三被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，也没有提供证据或书面的答辩意见，应视为三被告放弃举证、质证及抗辩的权利。 根据原告提供的案涉证据，可以证实原告与被告创鑫装修东莞分公司存在装饰装修合同关系。 被告创鑫装修东莞分公司收取原告第一期工程款后，未能举证证明其实际完成工程量情况，应承担举证不能的不利后果。 根据原告提供的施工照片及结合原告的陈述，本院对于原告主张被告创鑫装修东莞分公司实际完成的工程仅为全屋拆除工程且工程量为6275元的主张予以采信，被告创鑫装修东莞分公司多收取的工程款应予退还。 工程施工中原告提出更改污水管的工程变更要求，该施工内容为合同外工程，在原告与被告创鑫装修东莞分公司未就该工程的施工方式、工程价款达成一致时，所导致的工程未能施工的责任并不在被告创鑫装修东莞分公司。 原告主张其于2018年10月19日要求被告创鑫装修东莞分公司继续按原合同履行，但被告创鑫装修东莞分公司至合同约定工期届满时未能完成案涉工程，原告由此将工程未能如期完成的责任归咎于被告创鑫装修东莞分公司，并要求被告创鑫装修东莞分公司承担违约责任的诉请不能成立，不予支持。 本案装修合同的相对方为原告
摘要
陈雄明与深圳市深大创鑫装修工程有限公司、深圳市深大创鑫装修工程有限公司东莞分公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1971民初914号原告：陈雄明，男，1983年5月8日出生，汉族，住福建省仙游县，被告：深圳市深大创鑫装修工程有限公司（以下简称“创鑫装修公司”），住所地：深圳市宝安区沙井街道新桥社区新和大道38号新亭大厦606，统一社会信用代码：91440300342602589K。 法定代表人：王小林。 被告：深圳市深大创鑫装修工程有限公司东莞分公司（……