买卖合同纠纷 （2016）闽05民再33号

李娜娜无权解除合同，不符合合同约定及法律规定。李娜娜行使合同解除权符合合第3.3条约定。合同第3.3条是对发生逾期交货的违约行为所作出的单方特别约定。合同第8.3条是对单方面终止合同作出的一般约定，二审根据合同第8.3条规定是错误的。现场勘验仓库中的服装不是本案合同项下的服装，且数量、号码不清。无论振华公司是否将合同项下的服装生产完毕，李娜娜都有权解除合同。振华公司辩称：（一）李娜娜订购服装3300件，其对服装的颜色、规格等合同均有具体约定，除去振华公司已交付的1500件，剩下的1800件就是未交付的。（二）李娜娜称收到振华公司服装1500件后，有退货91件，没有事实依据。（三）双方在履行合同过程中，李娜娜曾打电话要求变更交货方式，振华公司系按李娜娜的要求送货。（四）根据双方签订的合同第8.3条约定：一方违反合同，经另一方书面通知后三日内仍未做出有效补救的，守约方有权单方终止合同，而李娜娜没有书面通知，且解除权应当在解除事由发生之日起一年内主张，本案已超过期限，其解除权已消灭。李娜娜向一审法院起诉请求：原、被告双方于2012年11月24日签订服装订购合约书一份，合同约定原告向被告订购款

李娜娜无权解除合同，不符合合同约定及法律规定。李娜娜行使合同解除权符合合第3.3条约定。合同第3.3条是对发生逾期交货的违约行为所作出的单方特别约定。合同第8.3条是对单方面终止合同作出的一般约定，二审根据合同第8.3条规定是错误的。现场勘验仓库中的服装不是本案合同项下的服装，且数量、号码不清。无论振华公司是否将合同项下的服装生产完毕，李娜娜都有权解除合同。振华公司辩称：（一）李娜娜订购服装3300件，其对服装的颜色、规格等合同均有具体约定，除去振华公司已交付的1500件，剩下的1800件就是未交付的。（二）李娜娜称收到振华公司服装1500件后，有退货91件，没有事实依据。（三）双方在履行合同

福建省泉州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽05民再33号再审申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：李娜娜，女，汉族，1986年4月21日出生，住福建省晋江市。委托代理人纪东谊福建携晟律师事务所律师。委托代理人黄鹏飞，福建携晟律师事务所律师。被申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）：晋江市振华服装有限公司，原住所地：福建省晋江市深沪华山工业区。现住所地：晋江市龙湖埔锦**号。法定……