买卖合同纠纷 （2019）粤19民终4203号

本案系买卖合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，结合上诉人勤拓公司、迈科公司的上诉请求，本案二审争议焦点为：一、201710310007订单下产品是否逾期交货及存在质量问题；二、201704070044号及201705030002号订单下产品逾期交货的原因。一、201710310007订单下产品是否逾期交货及存在质量问题与201704070044号及201705030002两张订单不同，201710310007号订单未约定交货日期，应视为在合理期间内勤拓公司可以随时供货。本案无证据显示勤拓公司交付部分货物后，迈科公司曾因迟延交货提出过异议。该订单时间为2017年10月31日，勤拓公司最后交货时间为2017年11月22日，处于合理交货期间，迈科公司现以勤拓公司逾期交货为由，拒收201710310007号订单部分货物，理据不足。至于质量问题，根据勤拓公司一审提交的双方邮件记录，该订单货物从2017年11月12日开始交货，迈科公司在与勤拓公司沟通的过程中，仍然持续收货而未拒绝，迈科公司收到勤拓公司调试结果后亦未提出异议，故迈科公司以勤拓公司货物存在质量问题为由，拒收

本案系买卖合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，结合上诉人勤拓公司、迈科公司的上诉请求，本案二审争议焦点为：一、201710310007订单下产品是否逾期交货及存在质量问题；二、201704070044号及201705030002号订单下产品逾期交货的原因。一、201710310007订单下产品是否逾期交货及存在质量问题与201704070044号及201705030002两张订单不同，201710310007号订单未约定交货日期，应视为在合理期间内勤拓公司可以随时供货。本案无证据显示勤拓公司交付部分货物后，迈科公司曾因迟延交货提出过异议。该订单时间为2017年10月

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤19民终4203号上诉人（原审原告）：东莞市勤拓精密钣金制造有限公司。住所地：广东省东莞市虎门镇黄村第二工业区厚虎路**。统一社会信用代码为91441900324998022P。法定代表人：李涛，系该公司经理。委托诉讼代理人：汤金刚，广东展创律师事务所律师。上诉人（原审被告）：东莞市迈科新能源有限公司。住所地：广东省东莞市大朗镇犀牛陂村美景大……