买卖合同纠纷 （2017）浙03民终4071号

贤尘公司与三建公司签订的购销合同，双方意思表示真实，内容合法，依法应确认有效。贤尘公司、三建公司争议的焦点在于三建公司是否应支付违约金即逾期补偿款。根据双方签订的购销合同，对货款结算及支付作了约定，三建公司逾期付款不得超过一个月，否则贤尘公司有权停止供货，同时也约定三建公司货款如有违约，贤尘公司每月底在结算单内向三建公司提供违约金清单一份，三建公司必须在十天内予以确认，如有异议必须在十天内提出意见，如超出期限视为三建公司确认，并作为贤尘公司向三建公司的结算依据。但在合同开始履行后，贤尘公司陆续供货，三建公司陆续付款，贤尘公司并未因三建公司付款不符合约定而停止供货；在三建公司逐月确认供货数量时，贤尘公司也未提供违约金清单让三建公司确认；贤尘公司供货已在2015年9月结束，直至2016年5月18日双方达成还款协议，确了三建公司所欠货款的数额以及货款偿还时间，贤尘公司也未向三建公司主张承担延期付款的违约责任，应此可视为双方就货款的偿还问题重新达成协议，三建公司在此后逾期付款的，贤尘公司可对三建公司逾期付款的行为主张违约责任。贤尘公司主张三建公司此前逾期付款的违约责任，无事实和法律依据，一审法

贤尘公司与三建公司签订的购销合同，双方意思表示真实，内容合法，依法应确认有效。贤尘公司、三建公司争议的焦点在于三建公司是否应支付违约金即逾期补偿款。根据双方签订的购销合同，对货款结算及支付作了约定，三建公司逾期付款不得超过一个月，否则贤尘公司有权停止供货，同时也约定三建公司货款如有违约，贤尘公司每月底在结算单内向三建公司提供违约金清单一份，三建公司必须在十天内予以确认，如有异议必须在十天内提出意见，如超出期限视为三建公司确认，并作为贤尘公司向三建公司的结算依据。但在合同开始履行后，贤尘公司陆续供货，三建公司陆续付款，贤尘公司并未因三建公司付款不符合约定而停止供货；在三建公司逐月确认供货数量时，

浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙03民终4071号上诉人（原审原告）：上海贤尘实业有限公司。住所地：上海市奉贤区金汇镇泰日人民街**号*幢106。法定代表人：吴振特。委托诉讼代理人：陈文林，男，1978年1月20日出生，汉族，住浙江省乐清市，该公司员工。被上诉人（原审被告）：浙江三建建集团有限公司。住所地：浙江省杭州市上城区雷霆路**号长城大厦。法定代表人:毛红卫。委托诉讼……