承揽合同纠纷 （2019）陕01民终3049号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。水利方公司、佳瑞尔公司签订的《安康瀛湖翠屏岛酒店游泳池水处理除湿及加热工程安装合同》，系双方真实意思表示，内容合法，并未违反法律强制性规定，具有法律约束力，双方均应按照约定履行各自义务。本案中，合同约定在2017年9月30日完成安装，但合同同时也约定在泳池现场符合安装条件的情况下，水利方公司将按材料清单所列设备和配件运抵佳瑞尔公司仓库或佳瑞尔公司指定的施工现场，并由佳瑞尔公司或监理进行验收。由此可见，水利方公司的发货、安装等均以施工现场满足安装条件为前提。同时，合同也未明确约定安装工程的起始期间。而佳瑞尔公司直至2017年12月29日才通知水利方公司现场具备施工条件，双方在实际履行过程中已变更了的约定，加之在水利方公司送货至现场后佳瑞尔公司逾期付款，亦存在水利方公司有权顺延工期的情形。故佳瑞尔公司提出水利方公司延期送货及施工已构成违约的辩称，与事实不符，不能成立。施工过程中，工程量因实际情况发生了变动，水利方公司、佳瑞尔公司双方对此进行了书面确认，因此增加部分的工程量应予以认定。现水利方公司已经完成了设备安装

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。水利方公司、佳瑞尔公司签订的《安康瀛湖翠屏岛酒店游泳池水处理除湿及加热工程安装合同》，系双方真实意思表示，内容合法，并未违反法律强制性规定，具有法律约束力，双方均应按照约定履行各自义务。本案中，合同约定在2017年9月30日完成安装，但合同同时也约定在泳池现场符合安装条件的情况下，水利方公司将按材料清单所列设备和配件运抵佳瑞尔公司仓库或佳瑞尔公司指定的施工现场，并由佳瑞尔公司或监理进行验收。由此可见，水利方公司的发货、安装等均以施工现场满足安装条件为前提。同时，合同也未明确约定安装工程的起始期间。而佳瑞尔公司直至20

陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院 民　事　判决　书 (2019)陕01民终3049号 上诉人（原审被告）：陕西佳瑞尔建设工程有限公司，住所地陕西省西安市雁塔区。 法定代表人：杜勇召，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李化绒，女，该公司员工，住陕西省西安市碑林区。 被上诉人（原审原告）:深圳水利方科技有限公司，住所地广东省深圳市福田区。 法定代表人：钟庆华，该公司……