建设工程施工合同纠纷 (2019)桂0205民初264号

案号
(2019)桂0205民初264号
法院
柳州市柳北区人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
柳州市
裁判日期
2019-08-07

裁判要旨

原、被告双方签订的《钢管内、外脚手架承包合同》约定:“乙方施工材料进场开始,内、外架封顶完成甲方付给乙方钢管内、外架总面积工程款的80%,在拆除外架前,甲方一次性付清余款给乙方”,原告方已于并于2018年5月将脚手架搭建完成,故此时被告应向原告支付工程款的80%。 被告主张主体工程未完工且一直处于停工状态,但这并不能归责于原告,因此,对被告的辩称,本院不予采信。 关于争议焦点二,根据被告于2019年3月6日确认的工程量,并结合《钢管内、外脚手架承包合同》约定的相关单价,原告完成的脚手架工程各分项部分工程款分别为:1.高大模板工程款为106803.84元(6675.24立方米×16元/立方米),加上补拉杆连接的费用以及高支模代用外架费用共计169803.84元(106803.84元+18000元+45000元);2.内室外架工程款为36128.4元(1570.8平方米×23元/平方米);3.水泵房外架、小炮楼外架工程款为12364.8元[(449.6平方米+88平方米)×23元/平方米];4.钢筋棚架子工程款为1628.4元(70.8平方米×23元/平方米);5.通道架子工程款为613

摘要

蒙冠信与桂林三建股份有限公司、桂林三建股份有限公司柳州分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)桂0205民初264号 原告:蒙冠信,男,1958年10月6日生,汉族,住广西壮族自治区柳州市柳北区。 委托诉讼代理人:邹仁丽,广西华怡律师事务所律师。 被告:桂林三建股份有限公司,住所地:广西壮族自治区桂林市雉山路48号,统一社会信用代码:914503001982291099。 法定代表人:赵建民,该公司董事长。 委托诉……