建设工程施工合同纠纷 （2016）宁03民初28号

一、关于合同是否解除的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。本案中，原告与被告于2013年4月1日签订的《110万吨/年焦化工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效协议。现原告提出合同客观上已经无法履行，应依法解除，被告辩称解除合同的条件未出现，涉案工程受国家宏观政策调控影响，现在已具备履行的条件，被告已同合作方达成重组合作合同，合同解除的条件不符合法律的规定的辩解理由不符合本案客观事实。自2013年11月16日停工后，被告一直未通知原告复工，涉案工程停工已长达五年，经法庭庭审核实，被告不能肯定具体开工时间，且被告再未实际履行合同，合同目的已不能实现。故原告起诉解除合同符合法律规定和本案客观实际，本院予以支持。二、关于工程价款及欠付工程款的问题。根据《

兴润建设集团有限公司与宁夏通达新能源集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院民 事 判 决 书 （2016）宁03民初28号 原告：兴润建设集团有限公司。住所地：山东省肥城市。法定代表人：李云岱，该公司董事长。委托诉讼代理人：杜兆东，山东鸿祥律师事务所律师。特别授权代理。委托诉讼代理人：高宏，宁夏清瞳律师事务所律师。特别授权代理。被告：宁夏通达新能源集团有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区。法定代表人：李华平，该公司执行董事。委托诉……