建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0523民初3526号
裁判要旨
根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。” 的规定，结合案涉工程从2013年7月份起，因资金不足及土地相关手续不完善所致停工至今的客观事实，原告要求解除原、被告所签订的《土石方工程联营施工劳务协议》的诉请，于法有据，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。” 第一百零九条：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。” 及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。” 的规定，本案中，原、被告签订《土石方工程联营施工劳务协议》约定，由原告为被告承建的位于金沙县老牧场提供土石方工程劳务作业及挡土墙施工。 经
摘要
余庆县建筑工程公司与中太建设集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省金沙县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0523民初3526号原告：余庆县建筑工程公司，住所地贵州省遵义市余庆县白泥镇子营路125号，统一社会信用代码：9152032921497023X5。 法定代表人：杨胜前，男。 委托代理人：王维才，男，贵州于道律师事务所律师，系特别授权。 被告：中太建设集团股份有限公司，住所地河北省廊坊市广阳区广阳道20号，统一社会信用代码：9113100010……