建设工程施工合同纠纷 （2018）皖12民终558号
裁判要旨
肖口镇政府与青海建筑公司签订的《太和县肖口镇新农村暨城镇建设代建工程协议书》、《太和县肖口有色金属循环经济示范园新农村投资建设与回购合作协议》、《改建公租房收购协议》等协议合法有效，予以认定。肖口镇政府未按照合同约定支付工程款及投资回报款，青海建筑公司主张支付工程回购款及投资回报款并要求肖口镇政府承担违约责任的请求，予以支持。工程回购款违约金按未付工程款的月利率1.8%支付利息，过分高于青海建筑公司的损失，肖口镇政府请求适当减少，予以支持。结合本案实际情况，违约金按照未付工程款的月利率1%支付利息为宜。协议对5%的质量保修金逾期支付应否承担违约责任没有约定，该部分金额不应包含工程回购款违约责任范围内。证人林某关于肖口镇政府原书记马某与青海建筑公司的代表尚敬中、刘明中口头达成因工期延长和窝工造成的损失，双方互不追究的证言，客观真实，予以采信。故肖口镇政府要求青海建筑公司承担违约责任的辩称理由，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第二款的规定，判决：一、太和县肖口镇人民政府向青海省建筑工程有限公司支付工程回购款10291268.55元及利息
摘要
青海省建筑工程总承包有限公司、太和县肖口镇人民政府建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省阜阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖12民终558号上诉人（原审原告）：青海省建筑工程总承包有限公司，住所地青海省西宁市五四西路30号，注册号630000010014865（3-4）。法定代表人：柴育麒，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈安宗，安徽京阜律师事务所律师。上诉人（原审被告）：太和县肖口镇人民政府，住所地太和县肖口镇，统一社会信用代码113412220031745914……