合同纠纷 (2019)湘0602民初3222号

案号
(2019)湘0602民初3222号
法院
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
案由
合同纠纷
年份
2019
地域
湖南省岳阳市
裁判日期
2019-07-29

裁判要旨

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 本案中,原告岳阳德艺馨装饰设计工程有限公司完成了装饰装修工程,被告尚特酒店的经营者刘传凯签字认可“整个工程通过甲乙双方现场检查,大体工程合格,细节未处理到位”,被告应当根据双方约定的付款方式,向原告支付主要工程价款,余款在付款条件成就后付清。 刘传凯2018年12月15日在《尚一特酒店竣工质量验收单》上签字,应当认定诉争项目装饰装修工程实际竣工日期为2018年12月15日,尚特酒店的正式营业时间为2018年12月。 根据约定,被告酒店开业后,每个月保底支付10万元,不足部分按月利率1%计息,故认定被告应当从2019年1月开始,每月支付工程款10万元,未付工程款按照月利率1%计息至债务清偿之日止;截至2019年7月31日的应付工程款为70万元。 原告主张,被告未依约付款,所以拒绝履行细节完善和保修义务;被告主张,原告没有及时完善细节并履行保修义务,所以不支付余款;以上主张存在尖锐的对立。 根据竣工资料,被告明确要求原告7日内整改细节完毕,可以认定原告应当在被告开业前完善细节。 而双方约定的支付余款118万元的时间在被告开业后,故可以认定原告应当依约

摘要

岳阳德艺馨装饰设计工程有限公司与岳阳楼区尚特商务酒店合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院民 事 判 决 书(2019)湘0602民初3222号原告:岳阳德艺馨装饰设计工程有限公司,住所地岳阳市岳阳楼区巴陵东路**DADA水岸**。 法定代表人:高美勇,董事长。 委托诉讼代理人:李浩,湖南跃海律师事务所律师。 被告:岳阳楼区尚特商务酒店,经营场所湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌宏地大厦**。 经营者:刘传凯,男,汉族,1968年8月2日出生,住岳阳市岳阳楼区。 委……