装饰装修合同纠纷 （2019）湘0602民初4421号
裁判要旨
原、被告签订《德艺馨装饰公司与施工队合作协议》，原告按约定对分包被告承包的家居装饰中水电、木工、地板砖铺设、涂料项目，不违反法律规定，被告应按合同约定时间支付工程款。 合作协议约定在竣工后应支付至工程款的95%，原告与被告工地管理人员蔡军平于2018年10月25日进行结算，确认已完成部分工程款和未完成项目工程款合计61×××171元，应视为双方已解除合作协议，被告应参照该约定支付95%的工程款582512元，扣除已支付的工程款408080元，被告应立即支付1744×××2元，余款×××0659元作为质保金应于质保期满支付。 原、被告结算距今已有9月之久，家装项目按理应已全部竣工，且原告仅承包了部分项目，在解除合作协议后无法举证证明竣工日期，被告亦未证明竣工情况，该质保期可酌定自双方结算时起计算一年，质保金×××0659元应于2019年10月26日支付。 被告辩称共支付了59××××××10元工程款，本院认为被告提供的证据中“中建信和城×××栋1单元2501房、7栋1单元50×××房”结算及周运舟领现×××万元不在原告承包房屋内，被告向周运舟、郭普静其他转账均系支付装修押金等费用，向徐明
摘要
刘力军与岳阳德艺馨装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院民 事 判 决 书(2019)湘0602民初4421号原告：刘力军，男，1972年9月22出生，汉族，住辽宁省黑山县。 委托诉讼代理人：杨棋，湖南天朋律师事务所律师。 被告：岳阳德艺馨装饰设计工程有限公司，住所地岳阳市岳阳楼区巴陵东路188号DADA水岸二楼。 法定代表人：高美勇，董事长。 委托诉讼代理人：李浩，湖南跃海律师事务所律师。 原告刘力军与被告岳阳德艺馨装饰设……