建设工程施工合同纠纷 （2019）闽0803民初283号
裁判要旨
本案原、被告争议的焦点为：1、讼争工程开工日期和竣工日期如何认定的问题，被告是否按约定按期完工，如未按期完工，违约的天数如何确定的问题？ 2、被告是否要承担违约责任，如要承担，违约金如何计算的问题？ 3、原告的诉讼是否超过诉讼时效的问题。 一、关于讼争工程开工日期和竣工日期如何认定，被告是否按约定按期完工，如未按期完工，违约的天数如何确定的问题。 原告主张涉案工程于2011年10月22日开工，合同工期530天，该工程应于2013年4月3日完工。 被告主张涉案工程开工日期应为2012年12月19日，竣工日期应认定为2015年3月18日。 结合原、被告提供的证据，龙岩市天鑫房地产开发有限公司作为业主方于2011年10月20日向施工方永定县华夏建设有限公司发出正式开工日期确定为2011年10月22日起算，被告项目经理曾应雄在原告发出的开工通知中签有“2011、11、12日收到该文件。 基底砼垫层（2-G）-（2/2-A）施工时间2011年10月29日。 福建泉宏工程管理有限公司在该开工通知上盖章。 因此，涉案工程的开工日期应为2011年10月29日。 根据2014年2月19日《协调会议纪
摘要
龙岩市天鑫房地产开发有限公司、福建省土圆楼建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省龙岩市永定区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0803民初283号 原告：龙岩市天鑫房地产开发有限公司，住所地：福建省龙岩市永定区，统一社会信用代码：913508225532212768。 法定代表人：刘年芳，董事长。 委托诉讼代理人：林惠玲，福建津都律师事务所律师。 被告：福建省土圆楼建设集团有限公司，住所地：福建省龙岩市永定区，统一社会信用代码：9135082274166……