建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂0583民初1347号
裁判要旨
郑忠斌、李国智代表星辰公司与俊图公司就湖北建宏科技脱镁增磷工程钢结构施工已完成工程量、造价进行核算并制作了《湖北建宏科技脱镁增磷工程钢结构部分已完成部分造价一览表》，双方确认已完成工程造价7757719.52元，应予认定。 郑忠斌主张工程价款结算应按造价一览表载明内容执行，即暂按560万元结算，项目复工，仍按原合同总价款执行，由于2015年1月工程停工后至今未复工，且俊图公司没有明确表示放弃工程款2157719.52元，认为只是推迟付款，根据公平原则，工程款按已完成工程造价7757719.52元支付为宜，因此，郑忠斌该主张不予采纳；郑忠斌主张造价一览表备注栏中标注的已下料的88.15T钢材属于星辰公司提供，俊图公司应当原物返还或赔偿相应数额的价款324392元，由于郑忠斌未提供证据予以证明钢材由星辰公司提供，且《钢结构工程承包合同》约定俊图公司采用包工包料包安装总价包干方式承包工程，工程原材料按合同约定应由俊图公司负责，故郑忠斌该主张不予采纳。 综上，案涉工程款应按7757719.52元支付，减去已支付工程款426万元，余下3497719.52元，星辰公司应如数支付。 逾期付款利息的计
摘要
湖北俊图钢构股份有限公司与宜昌星辰建筑有限公司、郑忠斌建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省枝江市人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0583民初1347号原告：湖北俊图钢构股份有限公司，住所地枝江市仙女工业园仙女二路，统一社会信用代码91420500557037863M。 法定代表人：赵中俊，董事长。 委托诉讼代理人：龙江、陈则，湖北百思特律师事务所律师。 被告：宜昌星辰建筑有限公司，住所地宜昌市夷陵区湖光路16号，统一社会信用代码914205066764907245。 法定……