装饰装修合同纠纷 (2019)京0111民初18498号

案号
(2019)京0111民初18498号
法院
北京市房山区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
北京市
裁判日期
2019-11-22

裁判要旨

依法成立的合同,受法律保护。 本案中,崔凤香与涞水翔涛装饰公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》,双方之间成立装饰装修合同关系,该合同内容系双方真实意思表示,合法有效,对双方具有法律约束力。 现涞水翔涛装饰公司在工程未完工的情况下撤场,在崔凤香催告后仍未继续进行施工,因此崔凤香起诉要求解除与涞水翔涛装饰公司签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》,有事实和法律依据,本院予以支持。 因涞水翔涛装饰公司未将合同约定工程完工,故其多收取崔凤香的工程款应予退还,因崔凤香不申请通过鉴定确定已完工部分的工程量,涞水翔涛装饰公司拒不到庭应诉,本院酌定涞水翔涛装饰公司返还崔凤香工程款1万元。 崔凤香起诉要求涞水翔涛装饰公司支付延误工期的违约金14,760元及自己在外租房多支付的租房款10,500元、电费2000元,按照双方签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》第十二条的约定,解决双方合同解除后的责任承担问题,应适用该条第12.2款约定,即涞水翔涛装饰公司未按合同约定完工,在其无法继续履行合同时,应当及时通知崔凤香,并承担因其无法继续履行而解除合同后造成的损失。 因此,对崔凤香要求涞水

摘要

崔凤香与涞水县翔涛建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

北京市房山区人民法院民 事 判 决 书(2019)京0111民初18498号原告:崔凤香,女,1969年4月22日出生,汉族,农民,住北京市房山区。 委托诉讼代理人:李连国,男,1968年10月30日出生,汉族,农民,住北京市房山区。 被告:涞水县翔涛建筑装饰工程有限公司,住所地河北省保定市涞水县开源路西侧。 法定代表人:张爱兰,经理。 原告崔凤香与被告涞水县翔涛建筑装饰工程有限公司(以下简称涞水……