承揽合同纠纷 （2018）闽03民终1204号
裁判要旨
云白工程公司与正荣财富公司之间存在合法的承揽合同关系，应受法律保护。云白工程公司为正荣财富公司进行排油烟管道、发电机烟囱管道及油烟二次净化设备的供应、安装并经验收合格，正荣财富公司应按约定向云白工程公司支付相应款项，结合云白工程公司完成的工程量对应价款2213463.34元及正荣财富公司已支付价款1396763元的事实，故云白工程公司诉求正荣财富公司支付尚欠的工程款2213463.34元-1396763元=816700.34元及相应利息，有事实与法律依据，应予支持。涉案合同约定工期为90天，结合云白工程公司于2015年1月14日签收工程开工令的事实，故云白工程公司应依约在2015年4月14日前完成合同项下的工作量，法院对此予以确认；根据双方约定，若云白工程公司应承担违约金则正荣财富公司有权直接扣除履约保证金，结合涉案的《会议纪要》可以确认至少在2015年6月10日之前，云白工程公司尚未完成合同约定的工作量，应当认定云白工程公司存在违约行为，云白工程公司缴纳的履约保证金应先行抵扣其应支付的违约金（违约金数额在反诉中予以认定），故云白工程公司诉求正荣财富公司返还履约保证金，于法无据，法院不
摘要
苏州云白华鼎通风工程有限公司、正荣（莆田）金融财富中心开发有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）闽03民终1204号上诉人（原审原告、反诉被告）：苏州云白华鼎通风工程有限公司，住所地江苏省苏州市高新区通安镇华金路华金桥东堍，统一社会信用代码91320505789946126M。法定代表人：王泳，总经理。委托诉讼代理人：顾学、徐方维，江苏容睿律师事务所执业律师，委托权限特别代理。被上诉人（原审被告、反诉原告）：正荣（莆田）金融财富中心开发有……