建设工程施工合同纠纷 （2018）闽0203民初18657号
裁判要旨
林光明与奥力公司就宁德部分地区业务开发订立的《合作协议》系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。 根据前述认定，奥力公司尚欠林光明的合伙收益116177.06元，双方《合作协议》已明确约定奥力公司应在项目竣工验收后，拿到最后所得工程款（扣除保证金）时付清。 奥力公司的举证未能证明林光明的施工与其所主张的工程质量问题存在关联性，亦未能证明其已因工程质量问题向发包方承担损害赔偿责任以及承担责任的情况，故奥力公司以林光明强行介入施工导致工程质量不合格为由认为工程款支付条件尚不具备的主张，缺乏依据，本院不予采纳。 鉴于奥力公司与林光明在合同实际履行过程中并未按照合作协议约定的时间付款，林光明亦未举证奥力公司具体取得工程款（扣除保证金）的时间，关于林光明主张的逾期利息，应自林光明起诉之日即2017年6月2日开始按照中国人民银行同期贷款利率计算为宜。 奥力公司已通过欠条方式对周宁及屏南地区工程返修款的相关费用进行确认，现林光明据此要求奥力公司支付上述款项及相应利息的诉求，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。 林光明主张的代垫税费问题，因林光明未
摘要
林光明、厦门奥力体育场地设施工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0203民初18657号 原告（反诉被告）：林光明，男，1976年10月10日出生，汉族，住福建省宁德市蕉城区。 委托诉讼代理人：陈立杰，福建韩诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：缪欣，福建韩诚律师事务所律师。 被告（反诉原告）：厦门奥力体育场地设施工程有限公司，住所地福建省厦门市思明区龙山综合区3#楼“海西文创大厦”第七层08单……