建设工程施工合同纠纷 （2018）豫0324民初929号
裁判要旨
原被告双方签订的建设工程施工合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律行政法规强制性规定，系有效合同。 合同当事人应按合同的约定全面履行自己的义务，不按合同约定履行义务的一方当事人应向对方当事人承担违约责任。 2015年5月21日，洛阳和达房地产开发有限公司、河南建基工程管理有限公司、河南开祥建筑集团有限公司、洛阳市规划建筑设计院有限公司共同对伊和花园1号楼、7号楼工程进行了竣工预验收，此时涉案建设工程已符合竣工验收的条件。 工程竣工时间虽然比合同约定的工期延迟了两年，但造成工期延迟的责任主要在原告方，原告不能及时按照合同约定向被告支付工程款，以及原告没有及时对塑钢窗认质认价，及时确定外墙涂料等事项均是导致被告不能按时竣工的重要原因。 从合同的履行过程看尽管原被告双方对工程工期的顺延没有明确的文字约定，但从双方协商的过程看原告以默许了工程工期的顺延。 基于上述原因本院对原告请求被告支付延期竣工违约金150万元的诉讼请求不予支持。 原告请求被告向原告提供伊和花园1、7号楼的竣工质量验收的施工资料资料，并配合原告进行工程竣工验收，原告的该诉讼请求系被告的合同义务，本院予以支持。 原告请求被
摘要
洛阳和达房地产开发有限公司与河南开祥建筑集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省栾川县人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0324民初929号原告：洛阳和达房地产开发有限公司，住所地洛阳市高新区孙旗屯乡东马沟社区居委会办公楼二层，现地址洛阳市洛龙区雅香金陵商务楼4楼413室，统一社会信用代码91410300561046770N。 法定代表人：丁媛，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：李延昭，河南鸾州律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨鼎毅，男，汉族，1982年5月10……