承揽合同纠纷 （2015）穗中法民二终字第1763号

志雄厂与黑白公司订立两份《工程合同协议书》，编号B&W12005、B&W12006，约定志雄厂制作安装案涉七个广告牌，双方承揽合同关系成立、有效。工程完工后经双方结算，黑白公司尚未支付工程余款金额94484元，黑白公司对此予以确认，但认为志雄厂逾期完工，应扣除违约金。故本案争议的焦点为志雄厂是否逾期完工。《工程合同协议书》约定自志雄厂取得施工证之日起计工期，志雄厂主张施工证应由黑白公司负责领取，与合同约定不符；志雄厂还称黑白公司于2012年8月才向志雄厂交付施工证，未能提供证据证实，原审法院不予采信。案涉工程竣工资料显示，2012年4月21日原、黑白公司在单位工程开工申请报告上确认已经办理施工许可证，申请于2012年4月21日开工，合同工期为90天，由此可见，即便广云高速白珠出口西行K12+000米、广云高速白珠出口东行K12+100米（实为K12+150米）两处广告牌的施工证发证日期为2012年4月30日，志雄厂至迟也应于2012年7月30日完工，然志雄厂实际完工时间为2012年10月20日，可以说明志雄厂逾期完工，确属违约。另一方面，《工程合同协议书》约定工程基础完工（须经监理公司

志雄厂与黑白公司订立两份《工程合同协议书》，编号B&W12005、B&W12006，约定志雄厂制作安装案涉七个广告牌，双方承揽合同关系成立、有效。工程完工后经双方结算，黑白公司尚未支付工程余款金额94484元，黑白公司对此予以确认，但认为志雄厂逾期完工，应扣除违约金。故本案争议的焦点为志雄厂是否逾期完工。《工程合同协议书》约定自志雄厂取得施工证之日起计工期，志雄厂主张施工证应由黑白公司负责领取，与合同约定不符；志雄厂还称黑白公司于2012年8月才向志雄厂交付施工证，未能提供证据证实，原审法院不予采信。案涉工程竣工资料显示，2012年4月21日原、黑白公司在单位工程开工申请报告上确认已经办理施工

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)穗中法民二终字第1763号上诉人（原审被告）：广东黑白广告有限公司，住所地广东省广州市天河区。法定代表人：陈国杰，总经理。委托代理人：何玮琦，广州金鹏律师事务所律师。委托代理人：吴佳琪，广州金鹏律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：河源市源城区志雄钢构厂（原名：河源市农机厂），住所地广东省河源市源城区，即老五华饭店北。经营者：冯志雄，住广东……