建设工程施工合同纠纷 （2019）青2821民初248号

本案系建设工程施工合同纠纷，被告中赟公司将其承包的部分工程项目分包给原告山西冶金勘查公司，原告山西冶金勘查公司具有相应建设资质，双方签订了相关分包合同，并对工程造价、付款方式等进行了约定，应当受到法律保护。 原告按照约定完成了全部分包工程，经双方共同结算确定总工程款为21443167元，原、被告双方对此均无异议。 关于被告已支付工程款，根据原告提交的回款明细及相关凭证确定为18630000元，被告对其已付工程款未提交证据予以证明，本院对原告的自认予以确认，同时对原告主张被告尚欠其工程款2813167元予以确认。 关于本案所涉工程是否均已达到付款标准的问题，被告辨称因案涉工程目前为止业主方尚未进行验收，故本案剩余工程款付款条件尚未成就，根据本案查明的事实，原告于2015年6月完工后及时将完整的施工资料交给被告及监理单位，被告怠于行使其向业主主张验收的义务，致使原告至今不能取得其工程款，视为被告拖延验收，原告据此主张被告支付逾期利息，本院予以支持，利息从原告向被告提交结算文件（2015年8月1日提交）后三个月予以计算，即自2015年12月1日起按照银行同期同类贷款利率计算至实际支付之日止。

山西冶金岩土工程勘察有限公司与中赟国际工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

青海省乌兰县人民法院民事判决书（2019）青2821民初248号原告：山西冶金岩土工程勘察有限公司（原为：山西冶金岩土工程勘察总公司）。 住所地：太原市三桥街39号。 统一社会信用代码：911400001100114138。 法定代表人：杨玩明，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：张宁、夏梦。 山西宁丰律师事务所律师。 被告：中赟国际工程有限公司（原为：煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司），住所地：……