装饰装修合同纠纷 （2014）资民终字第388号

原、被告签订合同后，双方应当依法履行合同。1、关于结算问题。双方在2013年9月26日对装修工程进行了结算，并签字认可了结算证明，应当作为周萍欠款的依据。上诉人认为系被上诉人欺骗所为，但没有提供证据证明，其观点本院不予认可。2、关于合同效力问题。上诉人认为被上诉人没有装修资质，双方合同无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，在竣工验收合格的情况下，合同是否有效，并不是必然影响合同价款的履行。3、关于竣工时间问题。双方合同约定的施工时间为“开工日期2012年10月15日，竣工日期2013年1月20日”，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”上诉人已经于2013年2月使用酒店，由于上诉人没有提供证据证明其不是擅自使用酒店，故从上诉人使用酒店之日起视为装修工程的

原、被告签订合同后，双方应当依法履行合同。1、关于结算问题。双方在2013年9月26日对装修工程进行了结算，并签字认可了结算证明，应当作为周萍欠款的依据。上诉人认为系被上诉人欺骗所为，但没有提供证据证明，其观点本院不予认可。2、关于合同效力问题。上诉人认为被上诉人没有装修资质，双方合同无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，在竣工验收合格的情况下，合同是否有效，并不是必然影响合同价款的履行。3、关于竣工时间问题。双方合同约定的施工时间为“开工日

四川省资阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）资民终字第388号上诉人（原审被告）：周萍，女，生于1972年1月3日，汉族，四川省安岳县人，村民，住四川省安岳县。委托代理人：周德明，男，汉族，1967年6月28日生，住四川省资阳市安岳县。委托代理人：周兴稳，男，汉族，1959年3月5日生，住四川省资阳市安岳县。被上诉人（原审原告）：四川美灯居照明器材有限公司，住所地安岳县岳阳镇普州大道北段……