建设工程施工合同纠纷 （2017）渝0110民初10538号
裁判要旨
依法成立的合同受法律保护。 原、被告签订的《施工专用合同》系双方的真实意思表示，合法有效，双方应诚信按合同约定履行权利义务。 本案争议的焦点为：1、关于案涉工程是否存在工期延误及工期延误赔偿金如何确定的问题；2、关于案涉工程经鉴定机构鉴定确定的质量缺陷是否应当由被告进行维修整改的问题。 针对争议焦点，本院作如下评述：、1、关于案涉工程是否存在工期延误及工期延误赔偿金如何确定的问题。 双方对案涉工程开工时间发生争议，根据合同约定开工日期以监理公司发出的开工令为准，被告申请开工及监理公司同意开工的日期均为2014年10月10日，开工报告及竣工报告载明的开工日期也是2014年10月10日。 虽施工许可证颁发的时间为2014年11月10日，但施工许可属于行政管理范畴，开工日期应以实际施工日即2014年10月10日起计算较为客观合理。 根据合同约定施工工期为180个日历天，竣工时间最迟应为2015年4月8日前完工。 而实际竣工时间为2015年9月20日，工程逾期完工是客观事实。 关于工期延误是否存在合同约定的工期顺延的情形，根据合同约定工期顺延的情形为：因图纸变更超过本层工程量5%或因设计变更使
摘要
重庆海宏投资（集团）有限公司与重庆建中建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
重庆市綦江区人民法院民 事 判 决 书(2017)渝0110民初10538号原告：重庆海宏投资(集团)有限公司，住所地重庆市綦江区古南街道沱湾**，统一社会信用代码9150022269123645XM。 法定代表人：肖元红，该公司总经理。 委托诉讼代理人：聂娟，该公司员工。 被告：重庆建中建筑工程有限公司，住所地，住所地重庆市綦江区永新镇菜市北街**2-1会信用代码9150022205647463……