承揽合同纠纷 （2019）琼97民终2678号

在（2017）琼9003民初6834号案件中，清畅公司基于其与银磬公司签订的《高低压开关柜设备及其配件购销、安装合同》及补充协议，要求银磬公司承担拖欠的工程尾款及相应的利息。银磬公司反诉请求：1.判令反诉被告清畅公司向反诉原告银磬公司支付海阳城高低压开关设备购销及安装工程逾期违约金540万元；2.判令反诉被告清畅公司承担并支付反诉原告银磬公司与金诚晟公司的10KV高压线路工程施工合同总价款中的4295556.02元（690万元-2604443.98元=4295556.02元）；3.判令反诉被告清畅公司承担本、反诉案件的全部诉讼费用。一审法院对银磬公司的反诉予以受理，与本诉合并审理并作出判决。清畅公司不服提起上诉，本院于2019年6月3日作出（2019）琼97民终363号民事裁定，认定银磬公司的反诉不符合法律规定，以一审法院受理银磬公司的反诉请求合并审理违反法定程序以及认定基本事实不清为由，将案件发回重审。在重审时，银磬公司将反诉请求第二项变更为“判令反诉被告承担并向反诉原告支付马井变电站至海阳城地上设备间10KV高压线路就近高压切入点的协调费用（即该工程包干总价款690万元中除实际人工

在（2017）琼9003民初6834号案件中，清畅公司基于其与银磬公司签订的《高低压开关柜设备及其配件购销、安装合同》及补充协议，要求银磬公司承担拖欠的工程尾款及相应的利息。银磬公司反诉请求：1.判令反诉被告清畅公司向反诉原告银磬公司支付海阳城高低压开关设备购销及安装工程逾期违约金540万元；2.判令反诉被告清畅公司承担并支付反诉原告银磬公司与金诚晟公司的10KV高压线路工程施工合同总价款中的4295556.02元（690万元-2604443.98元=4295556.02元）；3.判令反诉被告清畅公司承担本、反诉案件的全部诉讼费用。一审法院对银磬公司的反诉予以受理，与本诉合并审理并作出判决。清

海南省第二中级人民法院民事裁定书（2019）琼97民终2678号海南省第二中级人民法院民事裁定书(2019)琼97民终2678号上诉人（一审反诉人）：海南银磬实业有限公司，住所地海南省儋州市白马井镇滨海新区控规第一组团（一期）B-3-1（2）海阳城会所二楼。法定代表人：张学飞，该公司董事长。委托诉讼代理人：张孝民，海南中邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：侯军，男，1973年10月7日出生，汉族，海……