建设工程施工合同纠纷 （2018）津02民终1488号
裁判要旨
被告市政公司基于与被告汉源公司之间的代建协议而以自己的名义与原告于2010年1月11日签订《天津市建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，施工单位具备相应的施工资质，合同依法成立、有效。虽然在施工过程中工程因故停工，但由于原告已施工完毕的工程经被告汉源公司确认验收合格并已实际投入使用，该验收虽非工程整体的竣工验收，但基于原告已施工工程已实际投入使用，该部分工程为竣工验收合格工程，基于此事实，原告可就已完工部分工程主张相应的工程款项，针对应付工程款项的数额，根据天津正泰工程管理有限公司于2017年1月4日出具的造价咨询报告书确认的工程价款扣除已付工程款，应付工程款数额为2890682.8元。关于被告市政公司主张垫付款一节，因其未能举证证实，其抗辩不能成立。关于应付工程款的付款主体，由于被告汉源公司与被告市政公司之间系委托代建的关系，本质而言系委托合同法律关系，被告汉源公司为委托方、被告市政公司系受托方，由于原告知晓二被告之间的委托关系，根据《中华人民共和国合同法》第四百零二条的规定，直接承担付款责任的主体应为被告汉源公司，故本案中被告汉源公司对原告应得
摘要
天津市管道工程集团有限公司、天津滨海汉源开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津02民终1488号上诉人（原审原告）：天津市管道工程集团有限公司，住所地：天津市和平区赤峰道91号。法定代表人：刘克增，董事长。委托诉讼代理人：李德龙，男，该公司部门经理。委托诉讼代理人：陈向娟，天津张盈律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：天津滨海汉源开发建设有限公司，住所地：天津市滨海新区汉沽寨上街化工西街38号。法定代表人：冯冲，总经理。……