建设工程施工合同纠纷 （2018）皖0722民初3490号
裁判要旨
润阳公司与星城公司签订的《施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，当事人应当按照约定履行自己的义务。 因润阳公司的原因造成工期延误而单方解除合同构成违约，应承担相应的民事责任。 关于已完工工程造价问题。 法院委托的鉴定机构作出鉴定意见结论具有比其他证据较高证明效力，涉案工程造价应以该鉴定机构出的鉴定意见结论、补充说明、建议说明为准，星城公司已完工工程总造价为7,284,884.82元。 关于停工损失问题。 合同中对发包方原因造成的工期延误按投标报价窝工补偿标准执行，而未约定具体标准，对承包方原因造成误期损害赔偿的，约定工期滞后按5,000元/天，最高不超过50万元。 根据公平原则，对方可给予相等的赔偿，对星城公司主张的超出部分，本院不予支持。 关于违约金（含可得利益）问题。 庭审中，星城公司的诉讼请求实为可得利益。 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。 建设施工工程合同可预见的可得利益为工程利润，一般情况下利润为10%左右。 本案中，余下工程量为15,623,027.17元（
摘要
安徽星城市政建设有限公司与安庆润阳新能源有限公司、北京天润新能投资有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省枞阳县人民法院民 事 判 决 书（2018）皖0722民初3490号原告：安徽星城市政建设有限公司，住所地安徽省铜陵市义安大道北段1287号财富广场B2002室。 统一社会信用代码9134070009287808X2。 法定代表人：谢飞，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：章学卫，该公司员工。 委托诉讼代理人：左言环，安徽枞城律师事务所律师。 被告：安庆润阳新能源有限公司，住所地安徽省枞阳县枞……