建设工程分包合同纠纷 （2019）川0121民初2170号
裁判要旨
周乐国属于自然人，无权承包建筑工程中的劳务施工作业，其借用川源公司的资质与飞越峰公司签订《专业劳务分包合同》违反了法律法规禁止性规定，应为无效。 但周乐国作为实际施工人，以自己的名义主张相关权利，不违反法律法规的规定，作为本案原告的主体适格。 周乐国所施工内容的价款经双方结算并签字确认，其劳务费总价为1885340.61元，截止2018年11月16日，飞越峰公司累计向川源公司支付劳务费1885340.61元，付款义务已履行完毕。 庭审中，周乐国认为，8#厂房基础模板单位应按《专业劳务分包合同》约定的单价55元／m2计算，而不能按37元／m2计算；2#厂房主体木工结算中不应扣款116585元；2个技工480元应计算。 周乐国主张的该事实内容与飞越峰公司提供由双方签字确认的《项目（专业分包/班组劳务）结算汇总单》载明的内容不符，周乐国又未提供有效证据证明自己陈述的内容的真实性，本院不予采纳。 周乐国又主张停工期间支付给陈宗林和刘玉彪班组补偿费合计132300元。 由于周乐国提供陈宗林和刘玉彪出具的相关《收条》载明的事实，无其他证据印证，飞越峰公司也不认可，故周乐国主张的该事实，证据不足，也
摘要
周乐国与四川飞越峰建筑工程有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省金堂县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川0121民初2170号 原告：周乐国，男，1970年4月26日出生，汉族，住四川省中江县。 委托诉讼代理人：胡志东，四川蜀都金丰律师事务所律师。 被告：四川飞越峰建筑工程有限公司，住所地成都市金堂县淮口镇临波路188号。 法定代表人：龙刚，总经理。 委托诉讼代理人：孙乾勇，四川原则律师事务所律师。 第三人：成都川源建筑劳务有限公司，……