建设工程施工合同纠纷 （2017）辽01民终13495号
裁判要旨
固尔特公司与东升学校签订建设工程施工合同，系当事人真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，且已得到实际履行，应认定合同有效。固尔特公司按照合同所约定的内容履行了义务，并将所建设工程项目交付给东升学校投入使用，东升学校未经验收即实际使用该项工程，应视为工程已竣工交付。东升学校应当按合同的约定及时支付工程款，而东升学校拖欠工程款构成违约，应支付拖欠工程款并承担相应的违约责任，故固尔特公司要求东升学校给付工程款952700元及利息本院予以支持。关于东升学校要求固尔特公司承担工程质量返修责任直到验收合格并且承担违约责任赔偿损失的诉讼请求，因东升学校在工程接收使用时并未验收即实际使用，应视为工程已经竣工交付，由此产生的质量问题或其他问题，应由东升学校承担，东升学校在工程接收使用时也未提出过质量、工程期限的异议，东升学校在使用三年后认为工程质量存在缺陷，工期超期的异议且未就其主张提供充分证据，对此不予确认。故东升学校要求固尔特公司承担工程质量返修责任直到验收合格并且承担违约责任赔偿损失的诉讼请求，该院不予支持。一审法院判决：一、康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校于本判决生效后10日内一次性给付沈阳
摘要
上诉人康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校与被上诉人沈阳固尔特塑胶铺设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽01民终13495号上诉人（原审被告）：康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校，住所地康平县东升乡善友村。法定代表人：张国华，该校校长。委托诉讼代理人：袁力宏，辽宁汕众律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙井文，男，1959年7月28日出生，汉族。被上诉人（原审原告）：沈阳固尔特塑胶铺设工程有限公司，住所地沈阳胡台新城振兴五街34号。法定代表人：吴一……