建设工程施工合同纠纷 （2017）辽01民终13492号
裁判要旨
天一公司与沙金学校签订建设工程施工合同，系当事人真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，且已得到实际履行，应认定合同有效。天一公司按照合同所约定的内容履行了义务，并将所建设工程项目交付给沙金学校投入使用，沙金学校未经验收即实际使用该项工程，应视为工程已竣工交付。沙金学校应当按合同的约定及时支付工程款，而沙金学校拖欠工程款构成违约，应支付拖欠工程款并承担相应的违约责任。关于天一公司要求工程竣工后第三年结算合同价款的20%计628051.89元的诉讼请求，因未到约定的履行期限2017年12月31日，一审法院对此不予支持。关于沙金学校要求天一公司承担工程质量返修责任直到验收合格并且承担违约责任赔偿损失100000元的诉讼请求，因沙金学校在工程接收使用时并未验收即实际使用，应视为工程已经竣工交付，由此产生的质量问题或其他问题，应由沙金学校承担，沙金学校在工程接收使用时也未提出过质量、工程期限的异议，沙金学校在使用两年后认为工程质量存在缺陷，工期超期的异议且未就其主张提供充分证据，对此一审法院不予确认。故沙金学校要求天一公司承担工程质量返修责任直到验收合格并且承担违约责任赔偿损失100000元诉
摘要
上诉人康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校与被上诉人辽宁天一建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽01民终13492号上诉人（原审被告）：康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校，住所地辽宁省康平县沙金台乡西扎哈气村。法定代表人：曹建龙，该学校校长。委托诉讼代理人：袁力宏，辽宁汕众律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：辽宁天一建设有限责任公司，住所地沈阳市沈河区大西路79号。法定代表人：白岩，该公司总经理。委托诉讼代理人：张玉玺，辽宁省康平县……