装饰装修合同纠纷 (2018)苏0591民初9828号

案号
(2018)苏0591民初9828号
法院
苏州工业园区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
裁判日期
2019-07-05

裁判要旨

根据庭审调查,本院确认事实如下:被告王银委托第三人帮忙找人装修紫一川33幢101室房屋的室内装修工程,原告承接该工程,原告将其中部分工程交由双创公司负责,双创公司实际负责施工人员系张海涛。 后施工过程中,原、被告双方发生矛盾,工程未结束,被告直接找张海涛负责后续施工事宜。 因该工程目前已进行了后续施工并并施工结束,原、被告双方就原告施工工程量未作结算。 就导致双方合同解除后工程款未结算的原因,本院认为,结合庭审调查,双方未签订书面合同,就工程款支付、工期等均未书面约定,双方在施工过程中因工程款支付、工期、施工方式等原因发生争议后,被告在未与原告确认工程量的情况下,即自行找张海涛负责后续施工,故本院认为,导致本案工程量无法确定的原因归于被告。 就原告工程价款如何认定,本院认为,首先,针对双方均认可载明金额为165517.6元的报价单,结合庭审调查,双方均确认该报价单实际按16万元结算确认总工程价款。 就该报价单中的砌墙部分及原告自认的构造柱、烟道制作工程量报价金额为43432元及垃圾清运的费用,双方均确认原告未实际施工,故该部分应当在工程款中予以扣除。 就第三人及张海涛陈述的涉及到该报价

摘要

9828苏州骏仁装饰工程有限公司与王银装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0591民初9828号原告:苏州骏仁装饰工程有限公司,统一社会信用代码:91320506MA1R6DEM0U,住所地江苏省苏州市吴中区东吴北路78-5号。 法定代表人:丁长云,总经理。 委托诉讼代理人:刘柏成,北京市惠诚(苏州)律师事务所律师。 被告:王银,男,1965年10月13日生,汉族,户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区。 委托诉讼代理人:薛……