建设工程分包合同纠纷 （2019）沪0106民初25362号
裁判要旨
远运公司与上海春沁园林工程建设有限公司(后变更为春沁公司)签订的《中环协信天地项目园林景观及雨污水工程施工合同分包合同协议书》，系双方的真实意思表示，合法有效，双方应当依约履行。 春沁公司要求远运公司支付剩余工程款2,741,301元及质保金1,235,000元，春沁公司亦表示同意支付，本院予以支持。 春沁公司主张自2018年12月25日起计算的逾期支付工程款的利息以及逾期支付质保金的利息，根据上述协议书约定：工程竣工结算办理完毕，支付至结算总价的95%。 涉案工程已竣工并结算完毕。 协议书又约定：指定分包人应按合同规定的节点和时限向发包人、承包人提交付款审核单，付款审核单应写明指定分包人主张的应付工程款项，经承包人、监理和发包人审核确认后支付。 在发包人付款前，指定分包人应提供同等金额的国家及当地政府认可的完税发票。 春沁公司主张其于2019年1月8日向远运公司提交了付款申请单、申请报告及相关材料，并提交了微信记录加以证明，远运公司确认收到了最后一份付款申请单，但该付款申请单存在申请金额不实及缺少监理单位审核两项瑕疵，故尚未达到付款条件。 协议书约定“经承包人、监理人和发包人审核确认
摘要
上海春沁生态园林建设股份有限公司与上海远运投资管理有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
上海市静安区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0106民初25362号原告：上海春沁生态园林建设股份有限公司，住所地上海市崇明区。 法定代表人：祁军，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：马行空，北京德和衡(上海)律师事务所律师。 委托诉讼代理人：唐小茗，上海瀚元律师事务所律师。 被告：上海远运投资管理有限公司，住所地上海市静安区。 法定代表人：**，总经理。 委托诉讼代理人：朱鑫磊。 委托诉讼……