承揽合同纠纷 （2015）辽河中民二终字第27号

本案为承揽合同纠纷。承揽合同是指承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。本案中，双方签订的合同已经履行完毕，双方应恪守合同约定，履行合同义务。《安装施工合同》中约定的工期为60天左右，但由于业主土建部分未完工及工程设计变更，2011年9月李宏杰开始施工，至2011年12月15日停工。2011年12月18日李宏杰退场时，完成的工程为：仓架、除尘、脱硫仓、白灰仓及脱硫灰仓组装60%，没有完成第一份合同约定的工程。虽2011年10月5日，北京正实同创环境工程科技有限公司向李宏杰发出《工期督促函》，要求李宏杰在2011年11月20日完成第一份合同约定的工作。但由于北京正实同创环境工程科技有限公司设计变更，增加脱硫仓及钢架至2011年12月18日，李宏杰没有按要求于2011年11月20日完工，并非李宏杰原因造成的，故不存在拖延工期问题，李宏杰未构成违约。2011年12月24日，北京正实同创环境工程科技有限公司向李宏杰发出《开工通知函》，要求李宏杰在2012年3月15日复工，李宏杰履行第一份合同在2012年3月22日进场施工，拖延进场为7天，但双方在李宏杰第二次进场施工

本案为承揽合同纠纷。承揽合同是指承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。本案中，双方签订的合同已经履行完毕，双方应恪守合同约定，履行合同义务。《安装施工合同》中约定的工期为60天左右，但由于业主土建部分未完工及工程设计变更，2011年9月李宏杰开始施工，至2011年12月15日停工。2011年12月18日李宏杰退场时，完成的工程为：仓架、除尘、脱硫仓、白灰仓及脱硫灰仓组装60%，没有完成第一份合同约定的工程。虽2011年10月5日，北京正实同创环境工程科技有限公司向李宏杰发出《工期督促函》，要求李宏杰在2011年11月20日完成第一份合同约定的工作。但由于北京正实同

辽宁省辽河中级人民法院民 事 判 决 书（2015）辽河中民二终字第27号上诉人（原审原告）北京正实同创环境工程科技有限公司。法定代表人禹广惠，该公司总经理。委托代理人白艳，辽宁泰来律师事务所律师。被上诉人（原审被告）李宏杰，男，1968年4月20日出生，汉族，河北省唐山市人，唐山市丰南区丰南镇德诚机械安装队业主。委托代理人李海平，河北唐正律师事务所律师。上诉人北京正实同创环境工程科技有限公司因与……