土地行政管理(土地) (2017)闽03行初147号

案号
(2017)闽03行初147号
法院
福建省莆田市中级人民法院
案由
土地行政管理(土地)
年份
2017
地域
福建省莆田市
裁判日期
2017-07-28

裁判要旨

三被告提供的证据和原告提供的证据1-5真实合法有效,可以作为定案依据。原告提供的证据6-15真实性予以确认,可以确认福兴经济开发区要改造提升重新规划编制及涉案土地延建未能获得批准的事实。 根据上述有效证据,本院对本案的事实认定如下: 2009年7月8日,连江清禄鞋业有限公司与福州市国土资源局签订一份合同编号为榕地合[2009]012号《国有建设用地使用权出让合同》,并附有出让宗地平面界址图和出让宗地规划条件,合同约定“位于晋安区樟林路南侧、福兴大道西侧面积为5987平方米的国有建设用地受让给连江清禄鞋业有限公司;并约定自交付土地之日起一年内开工,二年内完成项目建设。如不能按期开工,应提前30日向福州市国土资源局提出延期申请,经福州市国土资源局同意延期的,其项目竣工时间相应顺延,但延建期限不得超过一年”等内容。2009年7月24日,原告与连江清禄鞋业有限公司、福州市国土资源局三方签订一份合同编号为榕地合[2009]012号补1号-2009《国有建设用地使用权出让补充合同》,约定连江清禄鞋业有限公司与福州市国土资源局签订的编号为榕地合[2009]012号《国有建设用地使用权出让合同》的受让

摘要

三被告提供的证据和原告提供的证据1-5真实合法有效,可以作为定案依据。原告提供的证据6-15真实性予以确认,可以确认福兴经济开发区要改造提升重新规划编制及涉案土地延建未能获得批准的事实。 根据上述有效证据,本院对本案的事实认定如下: 2009年7月8日,连江清禄鞋业有限公司与福州市国土资源局签订一份合同编号为榕地合[2009]012号《国有建设用地使用权出让合同》,并附有出让宗地平面界址图和出让宗地规划条件,合同约定“位于晋安区樟林路南侧、福兴大道西侧面积为5987平方米的国有建设用地受让给连江清禄鞋业有限公司;并约定自交付土地之日起一年内开工,二年内完成项目建设。如不能按期开工,应提前30日

正文(节选)

福建省莆田市中级人民法院 行 政 判 决 书 (2017)闽03行初147号 原告福建顺大运动用品有限公司,所在地福州市晋安区鼓山镇。 法定代表人梅村建二,总经理。 委托代理人罗国文,福建福兴律师事务所律师。 委托代理人冯威扬,男,1970年1月27日出生,台湾居民,福建顺大运动用品有限公司主管。 被告福州市国土资源局,所在地福州市仓山区。 法定代表人郑章干,局长。 委托代理人岳江涛,福州市国土资……