建设工程监理合同纠纷 （2018）渝0118民初2791号
裁判要旨
原告建渝公司具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质，原、被告双方于2012年11月12日签订的《建设工程委托监理合同》合法有效，合同双方均应当依照合同约定全面履行各自的权利义务。 双方约定合同自委托人发布工程开工令之日起计日开始实施，至工程竣工日止，由于案涉工程仅施工了30%，现原告建渝公司解除其公司与被告豪江公司于2012年11月12日签订的《建设工程委托监理合同》符合法律规定，本院予以支持。 按照双方合同约定监理费为474800元，在服务期内为综合包干价，双方还约定“由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。 完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬”。 被告豪江公司辩称2013年7月12日至2014年11月10日工地停工，原告建渝公司没有履行监理义务，其公司不应当支付停工期间监理费的意见没有合同约定也没有法律规定，故本院对被告豪江公司的该辩称意见不予采纳。 双方在《建设工程委托监理合同》约定“监理服务时间360日历天，自委托人发布开工令之日起计。 如工期延长，不属
摘要
重庆建渝工程建设监理有限公司与重庆豪江建设开发有限公司建设工程监理合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
重庆市永川区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)渝0118民初2791号 原告：重庆建渝工程建设监理有限公司，住所地重庆市渝**余松路**，统一社会信用代码9150011220280762XY。 法定代表人：熊伟，总经理。 委托诉讼代理人：刘方荣，北京盈科(重庆)律师事务所律师。 被告：重庆豪江建设开发有限公司，住，住所地重庆市永川区港桥新城港城大道**一社会信用代码915001187……