装饰装修合同纠纷 （2021）辽01民终10519号

原、被告之间订立的《装饰装修工程合同书》系双方的真实意思表示，不违反法律、法规的规定，该合同合法有效,双方均应按照合同的约定履行。原、被告双方于2020年7月10日协商一致解除装饰装修合同关系,亦系双方当事人的真实意思表示,本院予以确认。现原告要求被告支付剩余工程款、利息及违约金，但双方就原告撤场前已完成工程的项目及金额存在较大争议，而原告未能提供证据加以证明，应由原告承担举证不能的法律后果，故对原告的诉讼请求，本院不予支持。关于被告主张的违约金。双方合同约定的开工日期为2020年5月26日，被告于2020年5月29日办理施工许可证后原告方可进场施工，另，双方于2020年6月12日签字确认的《告知单》约定增加工期3日，故工期应顺延6日，即至2020年7月12日结束，而双方的合同关系履行至2020年7月10日即解除，此时原告未能完工不足以证明其存在拖延工期的违约行为，且被告亦未能提供其他证据证明原告存在偷工减料、拖延工期等违约行为，故其要求原告支付违约金的诉讼请求无事实和法律依据，本院不予支持。关于被告主张的因其施工造成的楼下淹水损失。被告为此所提交的赔偿款收条显示漏水发生时间为2020

原、被告之间订立的《装饰装修工程合同书》系双方的真实意思表示，不违反法律、法规的规定，该合同合法有效,双方均应按照合同的约定履行。原、被告双方于2020年7月10日协商一致解除装饰装修合同关系,亦系双方当事人的真实意思表示,本院予以确认。现原告要求被告支付剩余工程款、利息及违约金，但双方就原告撤场前已完成工程的项目及金额存在较大争议，而原告未能提供证据加以证明，应由原告承担举证不能的法律后果，故对原告的诉讼请求，本院不予支持。关于被告主张的违约金。双方合同约定的开工日期为2020年5月26日，被告于2020年5月29日办理施工许可证后原告方可进场施工，另，双方于2020年6月12日签字确认的《

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终10519号上诉人（原审原告、反诉被告）：辽宁大班建筑装饰有限公司，住所地沈阳市大东区银元街14号。法定代表人：王颖，系该公司总经理。委托诉讼代理人：林震东，系辽宁凯临律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳浮食记餐饮有限公司，住所地沈阳市和平区太原南街2号413-B、415号商铺。法定代表人：刘翰泽，系该公司经理。委托诉……