承揽合同纠纷 （2019）粤0105民初18198号
裁判要旨
穗土公司与富艺公司《钢结构工程承揽合同》是双方当事人的真实意思表示，形式和内容均没有违反法律及行政法规的强制性规定，为合法有效合同，合同当事人均应当自觉依约履行。 穗土公司将诉争工程发包给富艺公司施工,富艺公司承揽诉争工程并进场实际施工,双方建立了承揽合同关系,故本案的案由为承揽合同纠纷。 《钢结构工程承揽合同》约定施工工期为25天，富艺公司的施工人员在《钢结构工程承揽合同》签订后三天内入场施工，富艺公司最迟入场时间为2017年10月28日，故富艺公司应在2017年11月22日前完成诉争工程。 富艺公司直至2017年12月中上旬未能完成诉争工程，富艺公司逾期未能完成诉争工程的行为构成违约，应承担违约责任。 穗土公司因富艺公司未能在约定的工期内完成诉争工程，于2017年12月中上旬通知富艺公司撤出施工场地，自行委托第三方在富艺公司未完工程基础上继续施工，本院据此认定双方在富艺公司撤出施工场地之日解除了诉争工程的承揽关系。 富艺公司在撤出施工场地前完成部分诉争工程，但现有证据无法查明富艺公司实际完成的工程量及已完成工程占总工程的比例。 富艺公司主张其完成了对应报酬为59000元预埋件工程，
摘要
广州穗土环保工程有限公司与东莞市富艺装饰工程有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省广州市海珠区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0105民初18198号原告：广州穗土环保工程有限公司，住所地广州市海珠区宝岗路就生围51号三层自编313房。 法定代表人：杨土就，职务经理。 委托诉讼代理人：潘小拥，广东永通律师事务所律师。 被告：东莞市富艺装饰工程有限公司，住所地广东省东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖中路4区32号。 法定代表人：钟良玉，职务总经理。 委托诉讼代理人：尚德义，广……