装饰装修合同纠纷 （2017）苏06民终2539号

一、关于合同相对人。陶俊作为古韵公司股东以该公司名义，对外与聚惠得饭店签订、履行施工合同与该公司经营业务范围有关，且施工中杨小庆作为古韵公司法定代表人也收取聚惠得饭店交付工程款。从以上客观表象可见，杨小庆、陶俊均系履行古韵公司职务行为。而聚惠得饭店与古韵公司之间装饰装修合同关系，并不违反法律法规效力性强制性规定，应属合法、有效，作为合同相对人均应全面、诚信履行合同义务。二、关于解除合同。古韵公司履行合同过程中，并未诚信履行合同义务，也仅完成合同约定的少量工程量，迟延履行合同主要债务，停工多日后又撤场，亦以行为表明不再履行合同项下所有义务，根本违反合同约定。而聚惠得饭店也在古韵公司撤场后通知古韵公司解除合同。因此，双方施工合同关系应确认解除。三、关于违约责任的范围。聚惠得饭店与古韵公司在施工合同中明确约定承担逾期竣工违约责任的方式为支付一定数额违约金、退还全部预付款，而违约方承担违约责任的范围应以给守约方实际造成的损失为限。聚惠得饭店主张由于古韵公司违约造成无法按期开业经营的房租、人员等损失，从聚惠得饭店所注册的行业特点及惯例分析应属合理。虽聚惠得饭店对此损失大小并未举证证明，但结合双方

通州区张芝山镇聚惠得饭店与南通古韵装饰设计有限公司、杨小庆等装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏06民终2539号上诉人（原审被告）：南通古韵装饰设计有限公司，住所地江苏省南通市。法定代表人：杨小庆，该公司总经理。委托诉讼代理人：高友林，江苏山水律师事务所律师。委托诉讼代理人：倪燕，江苏山水律师事务所实习律师。上诉人(原审被告)：杨小庆，女，1985年2月23日出生，汉族，住江苏省海门市。上诉人(原审被告)：陶俊，男，1977年2月24……