承揽合同纠纷 （2020）豫05民终6106号

本案中原被告双方签订的《主线/分拼线生产的焊接主线合同书》及《车身焊装分拼生产线项目招标文件技术协议》系双方当事人的真实意思表示,合法有效,双方应按照合同约定履行各自的权利及义务。双方约定：设备制造完成后经甲方验收通过后，甲方在收到乙方开具的合同金额的70%的增值税专用（税率17%）发票后，三个工作日内向乙方支付合同总金额的30%（电子汇款），作为甲方向乙方支付的提货款，乙方在收到甲方提货款后，三个工作日内将所有设备由专车运抵甲方指定地点。设备交付前，如甲方不按期支付进度款，交货时间顺延，若逾期超过30天，乙方有权暂停项目合同产品的工程进度要求，直到该款项到位为止，按甲乙双方商定的进度继续执行。原告已按照双方约定完成案涉汽车装备的生产，且多次通过律师函及项目公函等方式通知被告按照合同约定对案涉汽车装备进行预验收，但被告至今未对案涉全部汽车装备进行预验收，被告怠于履行验收义务的行为已构成违约，应承担违约责任。故原告要求被告继续履行合同完成全部预验收工作并向原告支付未付款3240000元的诉请符合双方约定，予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条

本案中原被告双方签订的《主线/分拼线生产的焊接主线合同书》及《车身焊装分拼生产线项目招标文件技术协议》系双方当事人的真实意思表示,合法有效,双方应按照合同约定履行各自的权利及义务。双方约定：设备制造完成后经甲方验收通过后，甲方在收到乙方开具的合同金额的70%的增值税专用（税率17%）发票后，三个工作日内向乙方支付合同总金额的30%（电子汇款），作为甲方向乙方支付的提货款，乙方在收到甲方提货款后，三个工作日内将所有设备由专车运抵甲方指定地点。设备交付前，如甲方不按期支付进度款，交货时间顺延，若逾期超过30天，乙方有权暂停项目合同产品的工程进度要求，直到该款项到位为止，按甲乙双方商定的进度继续执行

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫05民终6106号上诉人（原审被告）：河南德瑞博新能源汽车制造有限公司，住所地：河南省安阳市内黄县建设路与工业西路交叉口东南角。法定代表人：杨孝荣，职务：执行董事。委托诉讼代理人：裴勇，男，系公司员工。委托诉讼代理人：张忠卫、卢成伟，河南国厚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：上海敦和汽车装备有限公司，住所地：上海市松江区泗泾镇高技路226……