承揽合同纠纷 （2018）新23民终61号
裁判要旨
原、被告签订高低压开关柜《买卖合同》实则为高低压开关柜《承揽合同》，所谓的承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。合同是双方真实意思的表示，是有效合同，受法律保护，合同双方均应按照合同约定全面履行自己的义务，本案中合同约定的交货时间为2015年8月25日，而实际履行的时间为2015年9月25日、2015年11月15日、2015年11月22日、2015年11月23日，均超过了合同约定的履行时间，原告给被告出具的技术确认联络单，其中有四张被告的签字确认均超过了合同履行期限，在2015年10月10日被告给原告的催款函中，要求原告在2015年10月25日前交货完毕，从而变更了合同约定的交货期限，认可了原告延迟付款的事实，根据《中华人民共和国合同法》的规定，承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限，定作人逾期不履行的承揽人可以解除合同。本案合同的履行是分批次，签订技术确认联络单分批次加工交付的，对造成原告延迟交货原因，双方均有责任，而且双方也均认可，
摘要
新疆其亚铝电有限公司与平高集团有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）新23民终61号上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆其亚铝电有限公司，住所地：新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧。法定代表人：黄洪，该公司董事长。委托诉讼代理人：官伟，男，该公司员工。委托诉讼代理人：胡丹丹，女，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：平高集团有限公司，住所地：河南省平顶山市南环东……