装饰装修合同纠纷 （2018）津01民终1226号

原告与被告订立的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方均应恪守履行。关于完工时间的认定问题。原告主张2016年11月才完工，被告主张2015年6月25日完工。原告提交的照片显示2015年5月底铺贴壁纸的房屋门窗已完成包口、2015年6月上旬房门已安装完毕以及原告于2015年6月下旬已经开始后续装饰工作，据此可以认定被告在2015年5月已完成墙面重新处理且壁纸已重新铺贴完毕，此节与被告关于工程在2015年6月25日完工的陈述可以相互印证。因此，一审法院认定被告承包装修工程的完工时间为2015年6月25日。关于被告是否应当支付原告逾期完工违约金的问题。合同约定完工时间为2015年1月14日，实际完工时间为2015年6月25日，延期162天。被告提出工程延期事出有因（壁纸更换及原告未付第二期工程款）的抗辩主张。一审法院认为，被告赔偿原告壁纸费用并重新处理墙面的行为可视为被告认可壁纸更换系由被告原因导致，由此产生的工程逾期责任，亦应由被告承担。关于第二期款项的支付问题，原告实际向被告项目经理支付了该费用，即便原告存在未按约付款的

王虹、实创建筑工程（天津）有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津01民终1226号上诉人（原审原告）：王虹，女，1988年8月4日出生，汉族，住天津市和平区。委托诉讼代理人：王冬，天津耀达律师事务所律师。委托诉讼代理人：张颖颢，天津耀达律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：实创建筑工程(天津)有限公司，住所地天津市河西区解放南路473号(环渤海国际家居设计采购中心总店8号)。法定代表人：张秋伟，总经理。委托……