装饰装修合同纠纷 (2018)津01民终682号

案号
(2018)津01民终682号
法院
天津市第一中级人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2018
地域
天津市
裁判日期
2018-02-26

裁判要旨

《中华人民共和国合同法》第八条规定,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,受法律保护。原告与被告订立的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》,系双方真实意思表示,内容不违反法律、法规的禁止性规定,合法有效,双方均应恪守履行。依照约定,工程应于2017年6月30日前完工,实际完工时间为2017年8月25日,被告延期完工(延期56天)的行为构成违约,应当按约承担违约责任向原告支付违约金。又,双方于2017年6月23日进行中期验收,原告应于2017年6月23日支付第二期款,原告实际付款时间为2017年6月28日。根据约定,至少有5个工作日的时间不计入工期。因此,2017年6月29日至2017年7月5日共计7天时间不应计入工期。综上,被告应付原告违约金的数额为9800元【违约金200元/日*(56天-7天)】。关于被告提出的原告提出橱柜更改导致工程延期的抗辩主张。被告作为具有装饰装修设计及施工资质单位,派员现场测量后出具橱柜设计方案,该方案应当符合相关设计规范和安全规程,并保障业主安全方便使用。因被告出具的橱柜设计方案,未标示开关插座位置,并且安装后的橱柜不能保障业主安全方便使用,导致橱柜返工,

摘要

天津梵客家居科技有限公司、台月白装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

正文(节选)

天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书(2018)津01民终682号上诉人(原审被告):天津梵客家居科技有限公司,住所地天津市河西区乐园道2号乐园大厦906室。法定代表人:勾丽莉,经理。委托诉讼代理人:芦岩,男,该公司员工。委托诉讼代理人:王英华,女,该公司员工。被上诉人(原审原告):台月白,男,1949年8月27日出生,汉族,住天津市和平区。委托诉讼代理人:台建秀(台月白之女),住天津市和平区……