承揽合同纠纷 （2016）粤04民终1105号

一、关于合同效力。建庆公司与张仕力自愿签订外排栅工程承包合同，承担外排架的搭建和拆除工程，此为承揽合同，该合同并未违反强制性法律规定，应为合法有效。二、关于17栋建筑的外排架搭建工程的工期为6个月还是每栋建筑外排架搭建工程的工期为6个月。《外脚手架搭建、拆除时间》表显示数项工程的搭建时间为2014年11月份、12月份和2015年1月份，和建庆公司主张的整个工程工期到2014年12月8日明显矛盾，结合张仕力的陈述和证人的证言，可以认定，当时双方只是对10KV总变的工程工期及其他事项作了约定，6个月工期是对单栋建筑的工期作的约定，其它建筑的搭建、拆除延续上述承包合同的约定。三、关于延误工期的补偿费。双方的工程款项已经结清，没有争议，争议的是因延误工期的补偿费用。本案中，10KV总变超期5天、搭建面积为2607.6㎡，泵房超期21天、搭建面积为2160.4㎡，泡沫站1超期62天、搭建面积为657.79㎡，按照合同约定的每延误1天按每平方米0.2元计付延期补偿金，计算为19839.88元（2607.6元＋9073.68元＋8156.6元）。四、关于承担责任的主体。本案为承揽合同纠纷，珠海精细化

一、关于合同效力。建庆公司与张仕力自愿签订外排栅工程承包合同，承担外排架的搭建和拆除工程，此为承揽合同，该合同并未违反强制性法律规定，应为合法有效。二、关于17栋建筑的外排架搭建工程的工期为6个月还是每栋建筑外排架搭建工程的工期为6个月。《外脚手架搭建、拆除时间》表显示数项工程的搭建时间为2014年11月份、12月份和2015年1月份，和建庆公司主张的整个工程工期到2014年12月8日明显矛盾，结合张仕力的陈述和证人的证言，可以认定，当时双方只是对10KV总变的工程工期及其他事项作了约定，6个月工期是对单栋建筑的工期作的约定，其它建筑的搭建、拆除延续上述承包合同的约定。三、关于延误工期的补偿费

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤04民终1105号上诉人（原审原告）：珠海横琴建庆贸易有限公司，住所地：珠海市。法定代表人：高长明，总经理。委托代理人：张仲平，广东桂顺律师事务所律师。委托代理人：曾焕南，广东桂顺律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中海油能源发展珠海精细化工有限公司，住所地：珠海市金湾区临港工业区大浪湾珠海市。法定代表人：宋刚。被上诉人（原审被告）：中石化……