建设工程施工合同纠纷 （2018）浙0522民初4382号
裁判要旨
根据双方签订的各份合同和协议，本院确认百利得公司还应支付永成建工1370000元（涉案的工程总价款8805000元+泄爆墙价款136303元+分包管理费150000元-7721303元=1370000元）。 对百利得公司认为分包管理费150000元不应支付和保留金期限未到的抗辩与查明事实不符，本院不予采纳。 因涉案工程的竣工验收事宜涉及多方主体，出现逾期竣工验收的客观结果，综合本案的实际情况，从目前原、被告提供的证据材料看，可能是多方原因导致，故本院确定百利得公司支付永成建工工程款1370000元，酌情确定永成建工支付百利得公司逾期违约金70000元，对双方其他的本诉和反诉请求不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、百利得（湖州）汽车安全系统有限公司支付绍兴永成建工有限公司工程款1370000元，限于本判决生效之日起十日内付清；二、驳回绍兴永成建工有限公司其他的本诉请求；三、绍兴永成建工有限公司支付百利得（湖州）汽车安全系统有限公司逾期违约金70000元，限于本判决生效之日起十日内付清；四、驳回百利得（湖州）汽
摘要
绍兴永成建工有限公司与百利得（湖州）汽车安全系统有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省长兴县人民法院民 事 判 决 书（2018）浙0522民初4382号原告（反诉被告）：绍兴永成建工有限公司，住所地绍兴市越城区马山镇海南路68号。 法定代表人：韩其明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：叶士坚，该公司法务部经理。 委托诉讼代理人：申小伟，该公司法务。 被告（反诉原告）：百利得（湖州）汽车安全系统有限公司，住所地长兴县和平镇新港村后山自然村。 法定代表人：马克·菲德里克·温纳，该……