装饰装修合同纠纷 （2019）粤06民终9201号

谢伟强主张其与玖木公司于2017年11月17日签订的《室内外装饰项目合同清单》，及于同日签订的《广州玖极木集成家居合同》是谢伟强与玖木公司就佛山市南海区************房装修工程成立装饰装修合同关系，肖锋、玖木公司未到庭提出异议，一审法院对谢伟强该项主张予以确认。上述两份合同是双方的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性、效力性规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。玖木公司作为施工方，应保证依时完成并交付符合要求的工程予谢伟强。根据涉讼合同约定，涉讼工程应于2017年11月26日完工。现谢伟强主张因涉讼工程已停工且肖锋、玖木公司均无法联系，玖木公司已不具备继续履行合同的能力，要求解除涉讼合同。肖锋、玖木公司作为义务履行方，未举证证明其已按约定时间完成相应工程进度，又未提供证据证明未依约完成工程进度有法定或约定的理由予以抗辩，肖锋、玖木公司的行为已构成违约，谢伟强主张解除上述合同的主张，一审法院予以支持。关于违约金问题，谢伟强主张根据涉讼合同的约定，玖木公司未能依时完工应按总工程款78579元的双倍支付违约金。一审法院认为玖木公司违约导致涉讼合同解除，确应承担相

谢伟强主张其与玖木公司于2017年11月17日签订的《室内外装饰项目合同清单》，及于同日签订的《广州玖极木集成家居合同》是谢伟强与玖木公司就佛山市南海区************房装修工程成立装饰装修合同关系，肖锋、玖木公司未到庭提出异议，一审法院对谢伟强该项主张予以确认。上述两份合同是双方的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性、效力性规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。玖木公司作为施工方，应保证依时完成并交付符合要求的工程予谢伟强。根据涉讼合同约定，涉讼工程应于2017年11月26日完工。现谢伟强主张因涉讼工程已停工且肖锋、玖木公司均无法联系，玖木公司已不具备继续履行合同

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤06民终9201号上诉人（原审原告）：谢伟强，男，汉族，住广东省平远县。委托诉讼代理人：谢海阳，广东为峰（白云）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：肖锋，男，汉族，住广东省平远县。被上诉人（原审被告）：广州玖极木集成家居有限公司，住所地广东省广州市天河区。法定代表人：肖锋。上诉人谢伟强因与被上诉人肖锋、广州玖极木集成家居有限公司（以下简称玖……