建设工程施工合同纠纷 （2019）浙0681民初8587号
裁判要旨
本案争议焦点有三，焦点一、案涉工程价款为何；焦点二、被告尚欠工程价款为何以及被告主张工期延误违约金抵扣尚欠工程款能否支持；焦点三、案涉尚欠工程价款有无超过诉讼时效。 关于争议焦点一，案涉工程价款如何确定。 原告唯胜建设公司与被告龙溪村经合社签订的合同约定所需建造污水处理池为16只，实际总造价为55.7635万元，但同时又约定了要按照现场指导进行施工，污水池的变动尺寸以被告联系单为准，单项工程改变设计以及需要增加附设工程，应由被告开具变更设计联系单，增减工程量价款应按预算定额或双方协商确定，可见案涉工程合同系工程量存在增减可能的可调价合同，而非固定总价合同。 根据被告向东和乡人民政府申请拨款时提交的工程项目变更审批表，本案中仅现有直接证据证实的增加工程量即为31083元。 根据《财政投资评审管理规定》第九条规定以及现行司法实践，项目建设单位应积极配合财政投资评审机构开展工作，及时向财政投资评审机构提供评审工作所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性负责。 在审计报告中，被告龙溪村经合社向审计组提供相关的工程资料、证明材料，并承诺对其提交材料的真实性、完整性负责，而根据审计报告载明的
摘要
浙江唯胜园林建设有限公司与诸暨市东和乡龙溪村股份经济合作社建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省诸暨市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0681民初8587号 原告：浙江唯胜园林建设有限公司，住所地：诸暨市浣东街道东旺路212号宇邦大厦10楼101。 法定代表人：黄薇，系公司总经理。 委托诉讼代理人：韩金明,浙江百方律师事务所律师。 委托诉讼代理人：朱小伟,浙江百方律师事务所律师。 被告：诸暨市东和乡龙溪村股份经济合作社，住所地：诸暨市东和乡龙溪村。 法定代表人：蔡……