建设工程施工合同纠纷 （2019）赣民终680号
裁判要旨
凯华公司作为涉案工程的承建方，是按照发包方要求安排实施开工，因此应按照实际开工日期计算工期。 关于是否应按市场材料真实报价基础上增加30%补给施工方计算工程造价，该报价是发包方大道乾坤公司与凯华公司协商的结果，应予采信。 因此本案的工程造价为12047270.52元。 本案一审争议焦点为：1.本案涉案工程造价多少；2.大道乾坤公司共支付了多少工程款，是否超额支付工程款；3.大道乾坤公司应否返还凯华公司履约保证金。
摘要
南昌市凯华建筑工程有限公司、江西大道乾坤旅游发展有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
江西省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）赣民终680号上诉人（原审被告、反诉原告）：南昌市凯华建筑工程有限公司，住所地：江西省南昌市西湖区桃苑小区一区21栋A。 统一社会信用代码：91360100158322819W。 法定代表人：吴俊，该公司董事长。 委托诉讼代理人：汤方紫，江西添翼律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邓小龙，江西添翼律师事务所律师被上诉人（原审原告、反诉被告）：江西大道乾……