建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0923民初3665号
裁判要旨
被告提交的上述起诉状仅为在东平县人民法院（2017）鲁0923民初175号案件中提交的单方制作的起诉状，本院不作为有效证据采信。 2、被告中海公司提交2017年3月5日原被告签订的支付工程款继续施工协议，该协议书是在诉讼过程中达成的阶段性意见，双方对完工时间、工程款的拨付及签证变更的工程量重新进行了约定，也证明了原告没有及时拨付工程款的事实，以及施工过程中变更工程量的事实，原告昂立公司对协议的真实性无异议，对证明目的有异议，认为从该协议书载明的内容上来看，仅是明确了原告方的付款时间，并未表明原告具有逾期付款的情形，同时该协议书表明被告应当在2017年5月31日完成施工，但根据实际的完工情形，被告并未按照该协议书的约定履行完成义务，存在逾期完工的情形，经审查，本院认为被告提供的协议书系原被告双方真实意思的表示，协议书中载明了被告应在2017年5月31日前把剩余工程施工完毕，达到竣工验收标准，因此应当认定为原被告双方在施工过程中对2015年4月16日签订的《建设工程施工合同》中约定的涉案工程交付时间进行了变更，即涉案工程应交付时间为2017年5月31日前。 3、被告中海公司提交2015年1
摘要
昂立置业有限公司与山东中海建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省东平县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0923民初3665号 原告：昂立置业有限公司，住所地：山东省泰安市东平县城东山路南段。 统一社会信用代码：91370923576631462T。 法定代表人：杨明飞，经理。 委托诉讼代理人：吴自波，山东公允律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张山，山东公允律师事务所律师。 被告：山东中海建筑安装工程有限公司，住所地：山东省泰安市东平……