建设工程合同纠纷 （2018）皖10民终156号

博大黄山分公司将其所承包的黄山柏晶假日酒店的部分工程分包给陈伟荣施工，属违法分包建设工程的行为，该行为违反法律强制性规定，其与王志亮、陈伟荣签订内部承包合同及与陈伟荣签订补充协议应属无效。陈伟荣施工的新徽天地柏晶假日广场B楼4至15层自2013年11月停工后未再对该工程进行施工，也无再施工可能，双方应就陈伟荣已施工工程量进行结算。在审理过程中双方对已完工程量的确定分歧较大，故依中徽博大公司的申请对涉案工程陈伟荣已完工部分按照现场陈伟荣施工情况，并结合双方陈述、合同约定、签证变更、施工图纸等材料进行鉴定，并出具工程造价的鉴定报告。庭审中陈伟荣就鉴定机构出具的第一次鉴定报告发表了质证意见，对其提出的合理部分，组织双方对施工现场进行勘查，由鉴定机构根据现场勘查情况及意见进行了补充鉴定，陈伟荣对补充鉴定报告仍持有异议，认为联系单、签证单所涉工程量应按载明的价格进行结算。而陈伟荣并未提供联系单、签证单的证据原件，对所购买材料也未按双方合同约定提供购买发票等相关证据证明，应由其承担举证不能的后果。博大黄山分公司同意补偿陈伟荣误工损失40万元系其自身民事权利的处分，应予以准许。协议约定了管理费8%、

陈伟荣、中徽博大建设工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖10民终156号上诉人（原审被告）：陈伟荣，男，1963年11月11日出生，汉族，住浙江省杭州市萧山区。委托诉讼代理人：高正兴，上海申求实律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中徽博大建设工程有限公司，住所地安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和大厦2#19层，统一社会信用代码913401001491748426。法定代表人：张博，执行董事兼总……